正本
民 事 起 诉 状

原告：连云港市德邦化工机械有限公司
住址：连云港市海州区江化南路62号
被告：山东新美特钢结构有限公司
住址：山东临沂市河东区九曲镇杨庄村
法定代表人：王成富      
 电话：0539—8877777    13605491886
                       诉讼请求
　　一、请求法院裁决终止合同被告返还原告工程款585354元，并赔偿原告经济损失541666元。
二、裁决被告承担本案的诉讼费用。　
事实和理由
2007年8月14日原告与被告签订工程合同，由被告为原告制作钢结构并负责现场安装，合同约定总造价213.5万元人民币，合同签订付70万元，第二批9月5日付30万元，第三批主框架安装完成付30万元，剩余钢结构工程竣工后第三月起每月付20万元，至付清为止。总工期为65天，自被告收到原告支付第一批款项且原告具备施工条件后，即开始制作和安装。

原告于2007年8月15日向被告电汇44万元，交付被告银行承兑汇票一张金额26万元，共计70万元。又于2007年9月5日向被告电汇30万元，原告严格按照合同履行了自己的义务。被告分别于2007年10月、2008年6月两次向原告交付价值为414646元的钢结构件。此后，被告不再交付钢结构，虽经原告多次催促，被告仍然没有继续履行合同的行为表示，后干脆承认无力履行合同。至此，被告前期迟延履行合同，对剩余未履行部分的合同内容已构成根本违约，致使原告生产厂房未能在预定期间内搬迁，造成原告重大经济损失。为此，原告不得不继续以每年租金52万元租赁江苏德邦化学工业集团的土地、厂房满足连续性生产的需要，并使原告扩大产能的预期目的无法实现，前期的订单无法在合同期内完成，给原告及其客户带来巨大经济损失，被告应承担原告上述经济损失。
为了维护原告的合法权益，打击扰乱市场秩序的不诚信行为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向你院提起诉讼，请依法公正裁决。
                                                此致
连云港市海州区人民法院
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 
具状人：连云港市德邦化工机械有限公司
  　　　　　　　　　　　　　　　　2008年11月　　日　

附：本诉状副本一份；